通遼市中級人民法院は、2020年11月4日10時から2021年1月3日10時（遅延を除く）まで、通遼市中級人民法院アリオークションプラットフォームにおいて公開オークションを実施します。オークション対象は30万トンです。石炭エチレングリコールプロジェクトの流動資産以外の資産は、毎年オークションにかけられます。

対象物件の開始価格は1,922,880,000元、査定価格は2,827,760,694元です。オークションに参加するには、384,576,000元の保証金を支払う必要があり、値上がりごとに9614,400元が加算されます。

対象は、内モンゴルコーネル化学工業株式会社の年間30万トンのエチレングリコールプロジェクトのすべての生産設備と公共補助プロジェクトです。具体的には、固定資産：建物、設備工事材料、電子機器、車両。建設仮勘定：鉄道専用線、建物、構築物およびその他の補助施設、機械設備、電気機器、計器。無形資産：土地およびその他の無形資産。

内モンゴルコーネル化学工業株式会社は2010年11月12日に設立され、2018年に36億の契約金支払いをめぐる紛争に巻き込まれたと報じられている。

2018年5月、東華工程科技有限公司は公告を発し、2018年5月22日に内モンゴル自治区高級人民法院において[東華工程科技と内モンゴルコーネル化学工業有限公司の訴訟に関する民事判決（2017年）内民事第42号]を受けました。具体的な判決は次のとおりです。

1、内モンゴルコーネル大学は、本判決の発効日から10日以内に、東華科学技術プロジェクト進捗金5,055,549,400人民元と2017年2月28日時点の延滞利息3,243,579人民元を支払うとともに、2017年3月1日から実際の支払い日までの日割り利息（同時期の中国人民銀行の類似融資の金利に基づいて計算）を支払うものとする。

2. 東華科技は、本判決の発効後10日以内に、内モンゴルコーネルに対して369,628,130万人民元の銀行履行保証書を発行するものとし、その有効期間は双方が試運転に合格した後6ヶ月までとする。

3. 東華科技は、本判決の発効後10日以内に内モンゴルコーネルが指摘した品質問題を修正し、検査に合格するように修正するものとする。

2014年3月、東華科技とコーネル化学工業株式会社は「内モンゴルコーネル化学工業株式会社30万トン/年の石炭からエチレングリコールを製造するプロジェクトのEPC/ターンキープロジェクト総請負契約」を締結しました。2014年4月、東華科技、コーネル化学工業株式会社、内モンゴルコーネルは「コーネル化学工業株式会社30万トン/年の石炭からエチレングリコールを製造するプロジェクトのEPC/ターンキープロジェクト総請負契約対象の変更に関する三者協議」を締結し、コーネル化学工業株式会社は内モンゴルコーネル化学工業株式会社に代わり、プロジェクトの請負業者に変更されました。

2014年6月、東華科技と内モンゴルコーネルは「内モンゴルコーネル30万トン/年の石炭からエチレングリコールを製造するプロジェクトEPC/ターンキープロジェクト総合契約補足契約」を締結しました。2015年6月、東華科技と内モンゴルコーネルは「内モンゴルコーネル30万トン/年の石炭からエチレングリコールを製造するプロジェクトEPC/ターンキープロジェクト総合契約補足契約（続）」を締結し、契約価格を36億9,628万元に調整しました。

報道によると、上記契約および補足契約の発効後、東華科技は契約で合意されたスケジュールに従って各種工事を実施し、計画通り着実にプロジェクトの建設を推進する予定でした。しかし、2014年10月30日以降、内モンゴルコーネル大学の資金難により、プロジェクトは異常な実施状況に陥っていました。東華科技は2016年12月末までプロジェクトの建設を延期していました。

2016年8月末現在、内モンゴルコーネル大学はプロジェクト進捗のために総額2,671,504,300元を承認しており、実際に支払われたのは2,11,197,400元で、563,0069,000元は支払われていない。

2017年5月8日、内モンゴル高等法院は正式に事件を受理した。東華工程科技有限公司は、内モンゴルコーネル化学工業有限公司による内モンゴルコーネルの年間30万トンの石炭からエチレングリコールを製造するプロジェクトのEPC/ターンキープロジェクト総請負契約の進捗金支払い等の不履行に関連して、内モンゴル高等法院に民事訴訟を提起した。

福徳コーネルの30万トンエチレングリコールプロジェクトの第1期は、内モンゴル自治区ザルト旗の陸北工業園区に位置し、投資額は62億元、年間生産量は30万トンです。第2期は90億元を投資し、年間60万トンのエチレングリコールを生産する予定です。このプロジェクトのEPC（設計・調達・建設）は、東華工程科技有限公司が請け負います。エチレングリコールの製造プロセスには宇部興産プロセスを採用し、ガス化技術にはケリン乾燥粉末石炭ガス化プロセスを採用して合成ガスを生産します。